Выполнение капитального ремонта систем электроснабжения на объекте РП-10, здание №21 ИЯФ СО РАН

 

Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице заместителя директора-главного инженера Чуркина Игоря Николаевича, действующего на основании доверенности б/н от 23.01.2007 г., с одной стороны, и

ЗАО «Электра» именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице Генерального директора Зенина Николая Николаевича, действующего на основании Устава, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Государственный контракт по итогам открытого аукциона на право заключения государственного контракта на «Выполнение капитального ремонта систем электроснабжения на объекте  РП-10, здание №21 ИЯФ СО РАН», проведенного «__» ___________ 2008 года, Протокол №__ от “__” ______ 2008г, на следующих условиях:

1.ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

 

1.1. Подрядчик обязуется собственными силами, с использованием собственного(ой)/ арендованного(ой) оборудования, техники за свой риск выполнить капитальный ремонт систем электроснабжения на объекте РП-10, здание №21 ИЯФ СО РАН (далее – работы) и сдать объект, готовый к эксплуатации Заказчику в установленные настоящим государственным контрактом сроки.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в размере и в порядке, установленном разделом 6 настоящего государственного контракта.

1.3. Технические требования к выполнению работ указаны в Техническом задании                       (Приложение № 2) и Проектной документации (Приложение № 3)  являющимися неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

1.4. Виды и объем работ указаны в смете, являющейся неотъемлемой частью настоящего государственного контракта (Приложение № 1).

1.5. Работы производятся по адресу: г.Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева,11, на объекте РП-10, здание №21 ИЯФ СО РАН (далее — объект).

 

2.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Календарные сроки выполнения работ:

 Начало работ – с момента подписания настоящего государственного контракта.

— Окончание выполнения работ –31 декабря 2008 г.

2.2. На момент подписания настоящего государственного контракта дата окончания работ по освоению средств 2008 года является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ

3.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ на вышеупомянутом объекта строительными материалами, в том числе деталями и конструкциями и оборудованием.

3.2. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования.

3.3. Все поставляемые Подрядчиком материалы (детали, конструкции) и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Заказчику за 3 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием данных материалов и оборудования.

3.4. Подрядчик несет ответственность за сохранность, всех поставляемых для выполнения настоящего государственного контракта материалов, оборудования и объектов на которых проводятся обусловленные настоящим государственным контрактом работы до подписания акта приемки выполненных работ и передачи соответствующих документов.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящимгосударственным контрактом и сдать объект Заказчику в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

4.1.2. Обеспечить объект на котором проводятся работы обусловленные настоящим государственным контрактом, необходимыми материалами и оборудованием.

Если в ходе работ будут использованы недоброкачественные материалы, Подрядчик обязан заменить их на доброкачественные и выполнить соответствующие работы за свой счет, согласно сметной документации, не изменяя объемы работ. В противном случае, Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты части или всего объема работ  выполненных из недоброкачественных материалов.

4.1.3.Обеспечить ведение на объекте производственно-технической документации в соответствии с действующими нормативными документами. После завершения работ представить документацию в полном объеме для сдачи объекта в эксплуатацию, в том числе:

— акты на скрытые работы;

— журнал производства работ;

— журнал выполненных работ;

— акты технической готовности (испытаний) оборудования и сетей.

Подрядчик, в соответствии с нормативными документами осуществляет своими силами операционный контроль выполняемых им работ, отчитываясь о результатах перед Заказчиком.

4.1.4.Подрядчик обязан обеспечить:

— производство работ в полном соответствии со сметой, техническим заданием, проектной документацией, в соответствии с нормами и стандартами СНиП, ПУЭ, ГОСТ и рекомендациями МЭК;

— своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, а также в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

4.1.5. Обеспечить в ходе проведения работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, соблюдение норм и требований по охране труда. Подрядчик несет ответственность за их соблюдение.

4.1.6. В случае нарушения Подрядчиком техники безопасности, правил пожарной безопасности при выполнении своих обязательств по настоящему государственному контракту, в результате чего имуществу Заказчика был нанесен ущерб (возникла гибель, утрата, порча имущества). Подрядчик обязан компенсировать все убытки, возникшие в результате этого.

4.1.7. Обеспечить соблюдение требований по охране окружающей среды, защите зелёных насаждений, не превышению допустимого уровня шума при выполнении работ в ночное время, сохранению в надлежащем виде земли на строительной (рабочей) площадке  и прилегающей территории, поддержание и соблюдение на строительной (рабочей) площадке и прилегающей территории правил санитарии.

4.1.8. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и проектной документации, и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической и проектной документации показателей объекта на котором проводились работы обусловленные настоящим государственнымконтрактом.

4.1.9. На подрядчика возлагается ответственность за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части, на которых проводились работы обусловленные настоящим государственнымконтрактом.

4.1.10. При выполнении Подрядчиком работ, связанных с вскрытием подземных коммуникаций, Подрядчик обязан получить разрешение эксплуатационных организаций и обеспечить их надзор за выполнением указанных работ.

4.1.11. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной (рабочей) площадке.

4.1.12. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его опробовании, испытании в присутствии представителя заказчика и компетентных органов.

4.1.13.Осуществить предмонтажную ревизию оборудования либо привлечь для этого специализированную организацию за свой счет.

4.1.14. На весь период работ организовать уборку строительной (рабочей) площадки, осуществлять систематический вывоз строительного мусора с объекта в период выполнения работ.

4.1.15. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, освободить строительную (рабочую) площадку от временных зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, неиспользованных материалов и конструкций, строительного мусора.

4.1.16. Известить Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней о завершении работ.

4.1.17. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

— иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, ведущих к потере качества результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.18. Обеспечить за свой счет надлежащую охрану материалов, оборудования и объекта на котором проводятся работы обусловленные настоящим государственным контрактом, до приемки Заказчиком объекта.

4.1.19. Возвести собственными силами и средствами на территории строительной (рабочей) площадки все временные сооружения, необходимые для выполнения работ надлежащего качества по настоящему государственному контракту, в том числе осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной (рабочей) площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектной документацией, организовать охрану объекта на котором проводятся работы обусловленные настоящим государственным контрактом.

4.1.20. Обеспечивать беспрепятственный доступ на территорию строительной (рабочей) площадки, объект на котором проводятся работы обусловленные настоящим государственным контрактом, представителей  Заказчика, органов местного самоуправления, уполномоченных государственных органов, организации, осуществляющих надзор и контроль.

4.1.21. Обеспечить представителям Заказчика, органам государственного строительного надзора, иным контролирующим органам и организациям, возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать их представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

4.1.22. Нести полную ответственность за ущерб, причиненный в ходе выполнения работ людям, помещениям и другому имуществу, находящемуся на объекте, указанном в п.1.1, 1.5. настоящего государственногоконтракта.

4.1.23. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

4.1.24. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности работ.

4.1.25. Компенсировать Заказчику все убытки за весь ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с настоящим государственным контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав.

4.1.26. Подготовить пакет необходимой документации для сдачи объекта соответствующим надзорным органам и согласовать его с Заказчиком.

4.1.27. Сдать выполненные работы Управлению энергетики и водоснабжения Сибирского отделения Российской академии наук

 

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Принимать участие в сдаче и приемке объекта, участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

4.2.2. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящегогосударственного контракта, ухудшающих качество выполненных работ, или иных недостатков, в течение трех рабочих дней уведомить об этом Подрядчика в письменной форме, назначив срок для их устранения. Об устранении выявленных недостатков составляется акт, который подписывается представителями Заказчика и Подрядчика. При необходимости прекращения работ или их приостановления более чем на шесть месяцев обеспечить консервацию объекта.

4.2.3. При завершении работ принять надлежащим образом выполненные Подрядчиком работы по акту сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2).

4.2.4. Оплатить надлежаще выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы в размерах и в сроки, установленные разделом 6  настоящего государственного контракта.

4.2.5. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящимгосударственным контрактом.

 

5.  ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

 

5.1.Заказчик назначает своего представителя:

Кривощекова Юрия Андреевича, который от имени Заказчика с Подрядчиком оформляют акты на выполненные работы, осуществляет контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям настоящего государственногоконтракта.

Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства работ, а также производить соответствующие записи в журнале производства работ по объекту, давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от технического задания, проектной документации и действующих нормативно-технических документов.

5.2. Между представителем Заказчика и Подрядчиком будут проводиться совещания по согласованию возникших вопросов (с оформлением протокола).

5.3. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными во 2-м разделе настоящего государственного контракта.

5.4. Обеспечение общего порядка при выполнении работ является обязанностью Подрядчика.

5.5. Подрядчик письменно информирует Заказчика за 3 дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере готовности. Готовность принимаемых конструкций и работ, подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций, актов освидетельствования скрытых работ.

5.6. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

5.7. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный с Заказчиком срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.8. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ. Если Заказчик неудовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ.

Подрядчик обязан принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных Заказчиком в журнале.

 

6. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

 

6.1.Стоимость настоящего государственного контракта составляет  2 980 000 рублей в том числе НДС (18%) 454 576,27 рублей согласно смете (Приложение № 1). Цена контракта включает в себя непосредственно стоимость материалов и оборудования, расходы по доставке материалов и оборудования к месту выполнения работ, включая транспортные расходы, расходы по погрузке-разгрузке, расходы по систематическому вывозу строительного мусора с объекта в период выполнения работ и по их завершению, расходы на осуществление гарантийного ремонта, расходы на страхование, НДС и иные налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, прочие затраты подрядчика.

6.2. Заказчик оплачивает выполненные работы по безналичному расчету в следующем порядке: аванс в размере 30% от стоимости контракта в течение 10 банковских  дней со дня выставления Подрядчиком счета на аванс, окончательный расчет в течение 10 банковских дней после подписания актов сдачи-приемки выполненных работ (Форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) и предоставлении счетов-фактур, и счета на оплату работ. Оплата будет производиться в рублях.

6.3. Стоимость контракта является строго фиксированной и на протяжении всего действия контракта не может быть изменена.

6.4. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов этой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

 

1.      ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1.Приемка выполненных работ Заказчиком осуществляется после проведения Подрядчиком пуско-наладочных работ с испытаниями,  согласно нормативным срокам, и сдачи объекта Управлению энергетики и водоснабжения Сибирского отделения Российской академии наук.

7.2. Заказчик осуществляет приемку не позднее, чем через 10 рабочих дней после получения Заказчиком письменного извещения от Подрядчика о готовности выполнения работ на объекте.

7.3. Подрядчик должен передать Заказчику за 5 дней до начала приемки работ один экземпляр исполнительной документации в составе определенном Заказчиком, согласно настоящему государственному контракту. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным работам.

7.4. Подрядчик после оформления приемки объекта Заказчиком не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных настоящим государственным контрактом, которые остались невыполненными или выполнены ненадлежащим качеством перед подписанием акта о его приемке. В этом случае к акту прилагается перечень недоделок с указанием сроков их устранения.

7.5. В случае если представленные результаты работ в полной мере соответствуют обязательствам, принятым Подрядчиком по настоящему государственному контракту и, в том числе, Приложениям к нему, Заказчик принимает результат работ, подписывает и утверждает акт сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2).

7.6. В случае если представленные результаты работ содержат отклонения от условий государственного контракта, Заказчик составляет перечень замечаний к результату выполненных работ, в котором указывает недостатки результатов работ, явившиеся причиной для отказа от их приемки, а также порядок и сроки для устранения выявленных недостатков. При этом Заказчик не подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2).

7.7. Результаты работ с замечаниями и (или) претензиями подлежат доработке Подрядчиком за свой счет, без последующей компенсации этих расходов Заказчиком, в сроки установленные Заказчиком или, если такие сроки не установлены, в разумный срок с момента предоставления Заказчиком Подрядчику перечня замечаний.

7.7.1. Обязательство предусмотренное в п.7.7. настоящего контракта не исполненное в разумный срок, Подрядчик обязан исполнить в семидневный срок со дня предъявления Заказчиком требования о его исполнении.

7.8. В случае, неустранения Подрядчиком таких недостатков в установленный срок, Заказчик имеет право объявить о расторжении государственного контракта, отказаться от приемки невыполненной (ненадлежащее выполненной) части работ и не оплачивать Подрядчику работы в соответствующей части.

7.9. Заказчик, обнаруживший недостатки в работах после их приемки (в процессе эксплуатации), вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте сдачи-приемки были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требований об их устранении, за исключением недостатков, оговоренных в п.7.10. настоящего государственного контракта.

7.10.  Заказчик, обнаруживший после приемки работы, отступления от условий  настоящего государственного контракта  или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение (5) пяти рабочих дней с момента их обнаружения. В таком случае Подрядчик обязан в срок, указанный Заказчиком, за свой счет и своими силами осуществить необходимые исправления.  В случае не устранения Подрядчиком недостатков и дефектов в работе, на которые ему было указано Заказчиком, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков.

7.11. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков  выполненной работы или их причин, по требованию любой из Сторон должна быть назначена независимая экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего государственного контракта или причинной связи между действиями Подрядчика  и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению  между Сторонами – обе стороны поровну.

 

2.      ГАРАНТИЯ

8.1. Подрядчик гарантирует:

   Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего государственного контракта.

   Качество выполнения всех работ в соответствии со сметой, техническим заданием, проектной документацией, действующими строительными нормами и правилами и другими действующими нормативными документами по выполнению конкретного вида работ.

   Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

    Возможность эксплуатации объекта в соответствии с контрактом на протяжении гарантийного срока.

       8.2. Гарантийный срок на результат работ устанавливается в течение 36 месяцев со дня подписания сторонами акта о сдачи-приемки работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

8.3.   Объем гарантии: бесплатное устранение любых неисправностей, возникших в период срока гарантии, кроме причиненных умышленно; время реагирования: два календарных дня с момента обращения.

8.4. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляются Подрядчиком за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную комиссию, которая составляет соответствующий акт фиксирования дефектов и недоделок и их характера, что не исключает права сторон обратиться в Арбитражный суд по данному вопросу.

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

 

9.1. Сумма обеспечения исполнения государственного контракта составляет: 388 695,65 руб., что составляет 15% от стоимости начальной (максимальной) цены государственного контракта.

9.2. Обеспечение исполнения государственного контракта представлено Подрядчиком следующим способом: перечисляет сумму обеспечения государственного контракта на счёт института им.Будкера СО РАН.

9.3. Обеспечение исполнения государственного контракта подтверждено Подрядчиком следующими документами (Приложение № 4): Формой направления на аукцион.

9.4. Средства из обеспечения исполнения контракта подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые последний может понести вследствие невыполнения в полном объеме или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему государственному контракту.

9.5. Обеспечение исполнения государственного контракта возвращается Заказчиком Подрядчику в срок не позднее 5 банковских дней со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

10.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязанностей в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполненные работы по настоящему контракту, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе эксплуатации объекта на котором Подрядчиком осуществлялись работы.

10.3. При обнаружении недостатков в работе Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить недостатки в согласованные с Заказчиком сроки, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

10.4. Подрядчик несет ответственность (штрафная неустойка) за нарушение срока исполнения настоящего государственного контракта в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка  Российской Федерации от стоимости настоящего государственного контракта за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

10.5. В случае нарушения сроков оплаты работ по настоящему государственному контракту, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Неустойка носит штрафной характер. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10.6.   Стороны освобождаются от ответственности в случае, если причиной нарушения обязательств явилось встречное неисполнение обязательств другой стороной.

10.7. Стороны определили, что суммы неустойки считаются признанными должником, нарушившим обязательства по настоящему контракту, только после получения письменной претензии со стороны, чье право нарушено и отсутствии письменных возражений  на претензию по истечении 10-ти дней с момента получения претензии. При наличии возражений на претензию и невозможности урегулирования спора во внесудебном порядке, суммы неустойки считаются непризнанными, а их взыскание осуществляется в судебном порядке.

10.8. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре. Убытки взыскиваются в полной сумме сверх неустойки.

 

11. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

(ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

 

11.1. При невыполнении или частичном невыполнении любой из сторон обязательств по данному государственному контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую сторону в течение 5 дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами.

11.3. Неизвещение либо несвоевременное извещение другой стороны об обстоятельствах непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. Расторжение государственного Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему государственному контракту должны быть совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон и не противоречить законодательству. Все изменения, приложения и дополнения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями настоящего контракта, являются его неотъемлемой частью.

13.2. Споры и разногласия,  возникающие между Сторонами при заключении, изменении, исполнении и расторжении настоящего государственного контракта, разрешаются с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка. Срок ответа на претензию 10 дней с момента получения. В случае не достижения согласия в результате соблюдения досудебного претензионного порядка споры разрешаются Арбитражным судом Новосибирской области.  

13.3. Государственный контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

13.4. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2008 г, но не ранее полного исполнения сторонами своих обязательств.

13.5 Ответственные исполнители по данному государственному контракту со стороны Заказчика Кривощеков Юрий Андреевич

13.6 Ответственные исполнители по данному государственному контракту со стороны Подрядчика

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector